工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程...
1、索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。 2、发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复。 4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,14天内未予答...
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释对此做了专门阐述。索赔程序 (1)索赔事件发生后28d内...
1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利; 2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料; 3、索赔事件具有...
三、承包人索赔的六字真诀 (一)程序 1、什么是索赔程序 索赔程序一般是指施工合同一方当事人按照合同约定或者法律规定的时间要求、形式要求通过监理人/工程师或直接向另一方当事人提出经济补偿和(或)工期补偿的过程要求。 2、施工合同中关于...
当然,合作初期难免曲折,由于当时中国的工程建设管理处于计划体制环境中,中国的工程管理人员对合同管理制度比较陌生,但外企非常熟悉合同管理制度,也更习惯依据合同和国际惯例主张权利,这才使中国第一次了解到“工程索赔”这件事:当时,一条运输路,合同规定由甲方提供三级碎石路,由于翻修不当,造成日方汽车轮胎损失严重,于是...
答：依据《工程量清单计价规范》第2.0.23条规定，索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非因己方的原因而遭受损失，按合同约定或法律法规规定应当由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。02.因已方原因而遭受损失，可以向对方索赔吗？答：依据《工程量清单计价规范》第2.0.23条规定，不可以。03....
如果是这种情况，工程索赔就是我们手中的盾牌，需要来抵消对我们的不利影响。工程索赔的意识是不能缺失的，要时刻关心我们的工程效益，看一看什么地方少了，责任成本什么地方增加了，要分析原因，如果不是自身原因造成的就要利用工程索赔维护好企业的利益。二、开展工程索赔的原则 索赔工作是一项复杂、综合性很强的工作...
二、建筑工程索赔的特点有哪些？1.索赔是双向的，发包人和承包人都可以互相提出索赔申请。2.只有在产生...
1因承包人拒不签收来往信函导致的索赔2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2017-0201）第1.7.3条发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。费用索赔+工期索赔2因承包人未预见工程施工所需的进出施工现场的...