七日后学校仍未付款也未给予答复,承包人又于2006年8月30日给学校打了第二份报告,该报告中明确表态,因学校未按合同约定付款,因此本承包人将于2006年9月1日停工,停工期间的所有损失由学校承担,随即承包人对工地进行了全面停工,在停工期间承包人也多次及时地向学校发出了索赔报告。两月后,学校筹到了工程款并支付给...
1.二层结构部分完成时,承包人按合同约定,及时向甲方提交了已完工作量统计报告,但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款,乙方在此情况下开始停工,直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工,工期耽误了180d.2.甲方按合同约定支付了工程进度款,乙方按正常管理方式恢复施工。在工程施工到12层时,...
篇1:工程索赔案例分析 某山岭重丘区公路路基土、石方工程中,承包商在合同中标明有软石的地方未碰到软石,因此,该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方碰到了较多的次坚石,使开挖工作变得困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算,影响...
篇1:工程索赔案例及答案 三、案例题 [案例2] 某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开...
本案例反映了施工阶段工程索赔的常见问题,包括地质条件变化、工程进度延误和成本增加等。以下是对本案例的分析: 1. 施工方应加强地质勘察工作,提前发现地质问题,避免施工过程中出现索赔事件。 2. 业主应加强对施工过程的监督和管理,确保工程进度和质量。 3. 合同条款应明确约定工程索赔的处理程序和标准,减少纠纷。 4...
1. 建设工程项目中,各方应严格按照合同约定履行义务,确保工程顺利进行; 2. 承包商应加强合同管理,及时收集证据,为索赔提供有力支持; 3. 业主应积极配合承包商,确保工程按期完工。 第2篇 一、案例背景 某住宅小区工程由A房地产开发公司(以下简称“业主”)委托B建筑施工企业(以下简称“承包商”)承建。工程合同约...
在处理和应对疫情背景下的工程施工合同索赔时，工期是否(如何)延期、损失费用如何分担，是迫切需要解决的焦点、难点问题。新型冠状病毒疫情属于不可抗力。它可能引起以下两个法律后果:1.免除或部分免除合同责任;2.如果导致合同目的无法实现的，双方还可以解除合同 疫情导致工程合同中工期顺延的期间应该与跟疫情这个不可抗...
一、南亚某国工程索赔案例 1、工程概况 南亚某国的水电站工程,利用13km河段上的95m水头,修建拦河堰和引水隧洞发电站。水电站装机3台,总装机容量6.9万kw,年平均发电量4.625亿度。 首部混凝土拦河堰长102m,高23.5m,蓄水量为625万立方米。堰顶安装弧形闸门5...
四则索赔胜诉案例包括:4年抗诉终获成功-最高检向最高法提出抗诉,最高法裁定指令再审的案件;6.4亿施工合同纠纷一审、二审至再审均胜诉的案件;代理被告成功让原告撤诉,避免被告承担2亿元损失的案件;代理发包人应诉超过1亿元的工程款纠纷,令原告主动提出和解的案件。本文旨在助力发包人理解索赔的内涵,掌握索赔的实务操作...