为确保正确审理建设工程施工合同纠纷案件，维护当事人的合法权益和建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，最高人民法院制定此解释，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律及相关规定，结合审判实践。第一条 建设工程施工合同无效的情形包括：承包人无资质或超越资质等级、无资质的实际施...
1. 合同效力与认定 未取得相应资质的合同将被视为无效。施工合同的日期以开工通知或实际施工日期为准，竣工日期则以验收合格或发包人推迟验收为准。发包人提前使用工程的，占有日即视为竣工日。2. 工期与责任 工期顺延需经发包人或监理确认。即使未及时申请，若符合合同约定条件，承包人仍可主张工期。
4. 纠纷解决机制工程量争议以书面文件为准，无签证文件时，可依据其他证据。发包人逾期答复被视为同意结算文件。合同实质性内容不一致时，优先以中标文件为准。非招标项目中标合同同样适用，但特殊情况下例外。5. 利息与垫资垫资利息约定高于贷款利率时，不得高于此标准。无约定时，垫资视为欠款，但利息请...