合同内对实际竣工日期的约定通常为:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期即为实际竣工日期。若工程按发包人要求修改后通过验收,则实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 法理分析 关于竣工日期的确定,我国《建设工程施工合同(示范文本)》中有明确规定。具体来说,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工...
这表明,开工日期和竣工日期是施工合同的重要组成部分。法规1 合同履行的需要:开工日期和竣工日期是合同履行的关键时间节点。它们不仅关系到施工进度的安排,还影响到工程款项的支付、违约责任的判定等多个方面。因此,明确约定这两个日期对于保障合同双方的权益至关重要。 实践中的做法:在工程实践中,开工日期和竣工日期通...
结果1 题目合同内对实际竣工日期是如何约定的 ?相关知识点: 试题来源: 解析 答:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。 工程按发包人要求修改后通过竣工验收的, 实际竣工日期为承包人修改后提请发 包人验收的日期。反馈 收藏
人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的...
某工程项目施工合同约定竣工日期 合同中应明确指出工程的开工日期和预计竣工日期。这两个日期是计算工期和确定违约责任的基础。例如,合同可以规定:“本工程自XXXX年XX月XX日开始施工,预计于XXXX年XX月XX日竣工。”这样的表述既清晰又具体,有助于双方对工程进度有共同的预期。 合同还应包含延期竣工的条件和相应的处理...
竣工,日期,验收,发包人,实际,承包人合同内对实际竣工日期是如何约定的?工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期.工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期. 一,需要如何理解竣工日期 关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程...
对日期或绝对日期。在没有特殊约定的情况下,竣工日期为工程通过竣工验收的日期。《建设工程施工合同》示范文本(GF-1999-0201通用条款中约定,竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期;需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。但实践中发包人为了规避风险,往往会要求对竣工日期做特别的约定,具体表现...
结合案件情况来看,笔者认为:发承包双方所约定的以竣工备案日期作为竣工日期的约定,应当合法有效。 竣工日期虽然一般指竣工验收日期,但发承包双方约定以竣工备案日期作为竣工日期,适当拓展竣工日期的内涵,并不违反法律、行政法规的强制性规定,应当认定为合法有效。 其次,竣工备案以竣工验收合格为前提,二者均以建设单位为...
(1)实际竣工日期晚于约定竣工日期构成违约 (2)竣工日期的确定: ①建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; ②承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; ③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 【例】承包人已经提交...
根据我国相关法律法规,装修工程竣工日期约定受到以下法律规定的制约: 1.《中华人民共和国合同法》第145条规定:“当事人可以约定履行期限。但是,不得违反法律规定或者社会公德,也不得损害社会公共利益。”从法律角度看,装修合同双方在遵守法律规定和不损害公共利益的前提下,可以自行约定工程竣工日期。 2.《中华人民共和...