1、窝工主要计算人工、机械租赁、材料租赁等增加的费用。2、人工费的计算:统计人员的种类:管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少,再乘以相应的窝工天数。(作为施工单位可以把这些人员分类,按实际或市场价分别计算人工费,这样费用会多一些,但是业主肯定不会这么给你,一般按你投标时的人工单价来计算的,这个你...
窝工费计算公式在实际工程中的应用场景 窝工费计算公式在实际工程中具有广泛的应用场景。例如,在某建筑项目中,由于天气原因连续停工5天,施工单位可以根据窝工费计算公式来计算因停工而遭受的人工费用损失。假设施工人员的日工资为200元,则窝工费为5天×200元/天=1000元。施工单位可以凭...
被告宁德沈海复线双福高速公路有限责任公司于本判决生效之日向原告福建兴港建工有限公司赔偿停工窝工损失935250元,案件受理费13152元,减半收取6576元,由被告宁德沈海复线双福高速公路有限责任公司负担。 王某某、石某某等建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书 本案为一起建设工程施工合同纠纷案件,原告王某某向本院提...
窝工费索赔规定:承包方进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失,应由发包方负责。窝工费包括现场施工机械停滞费、工人工资和周转性材料费。 法律分析 窝工费索赔的规定如下: 1、窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。 2、...
窝工费是可以索赔的。 一、窝工费索赔的法律依据 根据《中华人民共和国民法典》第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。这一条款为窝工费的索赔提供了明确的法律依据。法规 二...
2.双方应本着公平、公正的原则,协商确定窝工费用的计算方式和支付时间。 二、窝工费的产生条件 1.由于甲方提供的资料不准确或不及时,造成乙方无法按期施工。 2.甲方变更设计、增减工程量或其他原因,导致乙方停工等待。 3.因甲方未能及时支付工程款,致使乙方不得不暂停工作。 4.其他由甲方责任引起的乙方窝工情况。
工程施工窝工费是工程施工的一个重要组成部分,直接影响着工程的质量和进度,因此在工程施工过程中,对窝工费的控制和管理十分关键。 一、窝工费的构成 1.材料费 材料费是窝工费中的重要组成部分,包括各种建筑材料、设备、器具等。在工程现场施工过程中,材料费占据了较大的比重,直接影响着工程的质量和成本。因此,合理...
法律分析: 窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度
停窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价，再以停窝工...