建设工程施工合同司法解释(二)逐条解析及法律适用 建设工程施工合同司法解释(二)逐条 解析及法律适用 第一条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工 合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等 实质性内容,与中标合同不一致,一方当事人请求按照中 标合同确定权利义务的,人民法院应予支持。 招标人和中标人在...
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题,制定本解释。 第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效: 一...
第十条建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第三条规定处理。 因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。 第十一条因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包...
招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相...
导读:《建设工程施工合同纠纷司法解释(一)》中对施工合同无效情形、施工合同无效赔偿、建设工程施开工日期、建设工程竣工日期、建设工程质量缺陷过错责任承担等方面作出了规定。 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,依法保护当事人合法权益,维护建筑市场...
法律分析: 建设工程施工合同司法解释的准确名称为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法 律问题的解释(一) 》。该解释于2021年1月1日起实施,一共有44个条文。具体内容包括:建设工程
建设工程施工合同司法解释全文根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定, 结合民事审判实际,就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题制定的。第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定...
建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。《民法典》(自2021年1月1日起施行 )第七百八十八条:建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同...
建设工程施工合同司法解释的准确名称为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》。该解释于2021年1月1日起实施,一共有44个条文。具体内容包括:建设工程施工合同效力的有关规定;建筑工程施工合同开工、竣工日期的确定;合同当事人的过错责任承担等。 法律依据: 《最高人民法院关于审理...
同时,“百年大计,质量第一”,因工程建设中的施工安全和工程质量极大地关乎社会公共利益,建设工程施工合同亦受《建筑法》《招标投标法》等法律规制,受建设行政主管部门规章制度的严格监管。 合同的效力在合同法体系中具有基础性地位,从立...