11. 最高法院：当事人对工期迟延问题导致的费用损失、迟延完工违约金未提出明确的诉讼请求或反诉请求。因此，一审法院认定对于鉴定意见中涉及工期问题的相关争议由双方另行解决，该院不予理涉，并无不当。案件索引（2019）最高法民终314号 12. 最高法院：当事人之间的《工程承包合同》中并未约定提供施工设计图
甲方同意给予施工单位部分工期延误费用的赔偿,并要求施工单位尽快完成工程。这一案例充分展示了在施工合同履行过程中,由于各种原因可能导致工期延误,当出现争议时,双方应当理性沟通、遵守法律程序,最终达成和解,保障双方的合法权益。 6.结论 在工程施工过程中,工期延误索赔是一种常见的纠纷形式。双方在签订合同时应明确...
公路工程工期延误费用索赔案例分析（一）开篇：施工混乱，疑惑丛生 在那个烈日高悬的夏日，老张站在尘土飞扬的公路施工现场，眉头紧锁，眼神中满是焦虑。机器轰鸣声交织着工人们嘈杂的呼喊声，然而本该有序推进的工程却陷入了一团糟。老张作为这个公路工程项目的负责人，此刻内心犹如热锅上的蚂蚁。原定的工期正一点点被...
实践中,发包人可向承包人提起工期索赔的项目很多,常见的承包人原因引起的延误包括工程总承包合同项下承包人设计不符合发包人要求引起工期延误、承包人违规覆盖隐蔽工程引起工期延误、承包人施工组织不当引起工期延误等。因承包人工期延误导致的发包人索赔主要分两块即合同约定的工期延误的违约金和工期延误导致的发包人损失。
发包人未能提供符合约定、适合工作的场地致使承包人无法开展工作的,承包人有权要求发包人排除障碍、顺延工期,并可以暂停工作,因此造成承包人停工、窝工损失的,承包人可以要求发包人承担损害赔偿责任。 END 声明 文章转载请联系编辑授权,本...
因工期延误导致的索赔主要分两块即工期索赔和费用索赔。工期索赔是指在建设工程合同的履行过程中,因非归责于己方的原因而导致工程工期延误,承包人向发包人提出延长工期的要求。工期索赔的关键在于对关键线路的认定,只有在关键线路上发生导致工期延误的事件才会对整个工期构成影响,关键线路就是线路上总的工作持续时间最长...
工期索赔案例法律分析(3篇)第1篇 一、引言 建设工程项目的顺利进行，对于确保工程质量和施工进度具有重要意义。然而，在工程实践中，由于各种原因，工期延误现象时有发生，给施工单位带来了巨大的经济损失。本文将以一起典型的工期索赔案例为切入点，对相关法律问题进行分析，以期对类似案件的处理提供参考。二、案例背景...
通过这个工期索赔案例,我们可以看到,在工程建设中,工期索赔是一个常见的问题,但只要双方能够理性对待,提供充分的证据和数据支持,进行合理的协商和沟通,就能够有效解决工期索赔的纠纷,维护双方的合法权益,推动工程建设的顺利进行。 在实际操作中,施工单位在提出工期索赔要求时,应当充分准备相关的证据和数据支持,提供详细的...
工期停工索赔计算案例.pdf,工期停工索赔计算案例 案例一:造价员某工程停工损失造价索赔案例 一、工程概况: 该项目位于上海宝山区某供销大楼,建筑物长 54.55m,宽20.364m ,高 25m,建筑面积5374m2。1-5 层加 1 层地下室,框架结构,地下室底版 600mm厚带筏梁砼标号 C35