停工窝工损失的定义:停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用,包括但不限于停工期内支付的生产工人工资、福利基金、消耗的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管理费等。窝工则是指承包商进入施工现场后,因非自身原因不能按照合同约定进行施工,导致施工进度慢于计划或合同约定的现象。 损失承担的主体:根据...
窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。停工是指由于自然条件、工作设备障碍、雇主单位关闭、破产和法律限制等外来原因所造成的相关工作的暂时性停止,除非由承包人过错造成停工,否则停工所造成的损失,承包人可以免责。 法律依据:《中华...
案件审理过程中,原告变更诉讼请求为:判令被告赔偿原告停工窝工损失935250元。案涉工程由于地方征迁难度大,导致工程进度严重滞后,无法满足案涉工程A13-A15合同段的施工用电要求,沈海公司于2016年5月24日向兴港公司发出暂停施工通知(宁某某工【2016】65号),兴港公司于2016年5月28日向监理单位申请停工窝工签证,监理单位...
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 为你推荐 窝工损失与停工损失的区别 法律分析:窝工是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定...
1、工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的...
关于建设工程停窝工损失纠纷的46条裁判规则 01、因发包方的原因致使工程停工、拖延工期，给承包人造成的损失应当由发包人承担——天津博海缘置业投资有限公司、北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷 【裁判要旨】：最高人民法院认为，博海缘公司通知住六公司称由于受到金融危机的影响及其公司原因，原合同...
因更换不合格材料和设备而影响了施工进度，造成停工或窝工或者因原材料和设备不合格而影响工程质量，均应由发包人承担相应责任并对由此给承包人造成的损失承担赔偿责任。就场地而言，绝不是发包人向承包人提供一块儿场地那么简单。它必须符合合同约定或者施工要求。 发包人除了在法律上保障承包人能够安全、自主地使用相关...
停窝工损失的含义以及种类 “停工窝工索赔”，是指建设工程施工中并非施工方自身原因而导致的工程停工、窝工，由此产生的应由发包方承担责任的经济补偿或工期补偿。其法律依据是：《民法典》第803条（原《合同法》第283条）:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延...
停工窝工损失的计算与赔偿,主要涉及以下几个方面: 一、人工窝工与机械停置费的计算 当发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证时,人工窝工费和机械停置费应按照签证上的具体内容进行计算。这意味着,因停工导致的人员闲置和机械设备停用所产生的额外费用,将根据签证上的规定得到相应的补偿。 二、已订货材料、设备...