法释〔2023〕1号 (2023年2月14日最高人民法院审判委员会第1879次会议通过,自2023年4月20日起施行) 河南省高级人民法院: 你院《关于明确房企风险化解中权利顺位问题的请示》(豫高法〔2023〕36号)收悉。就人民法院在审理房地产开发企业因商品房已售逾期难交付引发的相关纠纷案件中涉及的商品房消费者权利保护问题,...
文号：法释〔2023〕1号 发文日期：2023年04月20日 施行日期：2023年04月20日 效力级别：司法解释 内容：最高人民法院就商品房消费者权利保护问题发布最新批复，明确指出：在处理房地产开发企业因逾期难交付商品房引发的纠纷时，应优先保障消费者权益。具体规定如下：一、建设工程价款优先受偿权、抵押权...
最高人民法院于2023年4月20日发布了法释〔2023〕1号司法解释，明确了关于商品房消费者权利保护的问题。这一批复的施行日期为2023年4月20日，对房地产开发企业逾期交付商品房引发的纠纷案件中消费者权益的保护提供了法律依据。批复指出，建设工程价款优先受偿权、抵押权和其他债权之间的权利顺位，将按照《...
正文:近日,最高人民法院发布了法释〔2023〕1号司法解释,即《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》。该批复主要针对房地产开发商与购房者之间的权益纠纷问题,明确了商品房消费者的权利保护问题。这一批复对于维护购房者的合法权益具有重要意义。 根据最高人民法院的解释,商品房消费者是指购买商品房用于居...
2023年4月20日,最高人民法院(以下简称“最高院”)发布《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》(法释〔2023〕1号,以下简称“1号批复”)。1号批复的新鲜出炉引发热议,有网友评论该司法解释创设了商品房消费者“超级优先权”,是一柄对抗烂尾楼的“尚方宝剑”。自2021年开始,在“房住不炒”和“三条...
近日最高人民法院发布了2023年第一号解释法律的文件(2023年4月20日生效): 1、建设工程价款优先受偿权,抵押权以及其他债权之间的权利顺位关系。 2、商品房消费者以居住为目的购买房屋并已经支付全部价款,主张...
摘要 河南省高级人民法院:你院《关于明确房企风险化解中权利顺位问题的请示》(豫高法[2023]36号)收悉。就人民法院在审理房地产开发企业因商品房已售逾期难交付引发的相关纠纷案件中涉及的商品房消费者权利保护问题,经研究,批复如...展开更多 出处 《中华人民共和国最高人民法院公报》 2023年第5期3-3,共1页 ...
河南省高级人民法院:你院《关于明确房企风险化解中权利顺位问题的请示》(豫高法[2023]36号)收悉.就人民法院在审理房地产开发企业因商品房已售逾期难交付引发的相关纠纷案件中涉及的商品房消费者权利保护问题,经研究,批复如下:一,建设工程价款优先受偿权,抵押权以及其他债权之间的权利顺位关系,按照《最高人民法院关于...
最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释(2021)法释〔2021〕1号第四百二十四条 中级人民法院判处死刑缓期执行的第一审案件,被告人未上诉、人民检察院未抗诉的,应当报请高级人民法院核准。高级人民法院复核死刑缓期执行案件,应当讯问被告人。 626次播放2024-09-17发布...
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》已于2023年5月23日由最高人民法院审判委员会第1889次会议通过,现予公布,自2023年12月5日起施行。 最高人民法院 2023年12月4日 法释〔2023〕13号 最高人...