百度试题 题目发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由承包人承担违约责任。 A. 错误 B. 正确 相关知识点: 试题来源: 解析 A.错误 反馈 收藏
由此可见，发包方不能支付全部工程进度款导致承包人停工属于违约行为，应当向承包人承担相应的违约责任。具体而言，发包方应当按照合同约定及时支付剩余的工程款，并赔偿承包方因停窝工而产生的直接损失和间接损失。二、发包方不能支付全部工程进度款导致承包人停工的实际案例 为了更好地说明发包方不能支付全部工程进度款...
根据本案查明的事实,发包方在《协议书》中确认了5600万元封顶进度款,但是发包方至今未支付该笔款项,故承包人有权停工。 也就是说,即便合同中限制了承包方的停工权,但是,如果发包方不按合同约定支付工程款(进度款),存在严重的违约行为,并导致施工无法进行的,承包方仍有权停止施工,并由发包方承担违约责任。 发包方...
交付施工资料是承包人的附随义务,与工程款不具有对价关系,故该义务不因发包人拒付工程款而免除。因承包人拒绝交付施工资料而造成发包人损失的,承包人应予赔偿。 案情简介 一、尚雍公司将涉案工程发包给鸿业公司,经查该施工合同因“先定后招”而无效。 二、后工程竣工,尚雍公司未按时支付工程款,鸿业公司以此为由拒...
由此可见,发包人未按约定支付价款,经承包人催告后在合理期限内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 根据当事人双方的建设工程施工合同,工程到达第四层之时,应当就工程款进行结算,即甲公司应支付相应的工程款。支...
法律并没有明确赋予承包方在该种情况下停止施工的权利。 我们认为,根据《施工合同》的约定,发包人付款义务在前,未按照约定期限支付进度款,其违约行为在前,此种情况下承包人为保证工程款得到支付而采取停止施工的行为不应理解为一种违约行为,应理解为对自我权利进行保护而采取的一种合理举措。
发包方仅支付部分建设工程进度款,导致工期延误,承包人停工,因此造成的损失,除非有证据证明停工损失是由承包人自身原因导致,否则发包人应承担该损失 。
河南高院:发包方多次逾期支付工程款导致工程迟延交工,承包方享有停工抗辩权,但承包方未能按照合同约定请求工程师确认工期顺延的天数,承包方是否需承担延误损失? 河南高院认为: 关于工期延误造成的损失部分。 1、关于高层部分。 首先,涉案高层工程确实存在工期延误的事实,原审法院已经作出认定。
在《中豫兴达国际路桥建设有限公司与鹤壁市益生农牧发展有限公司、张洪广建设工程施工合同纠纷一审民事判决书》中,法院就明确指出,尽管合同中有“承包人在未收到款项时不得停工”的约定,但如果发包方未能履行支付工程款的义务,导致施工无法进行,承包方仍然有权停工,并要求发包方承担相应的违约责任。