北京市商品房预售合同(商业,办公等非住宅类)北京市商品房预售合同网上征求意见稿(简洁版)BF———合同编号:北京市商品房预售合同出卖人:买受人:(..
【针对非住宅性质的商品房,以下内容适用】 特别提示:您所购买的商品房规划性质为【商业】【办公】【酒店】【配套】【地下车库】【其他】,所占用土地用途为【商业】【办公】【综合】【配套】【地下车库】【其他】,土地使用年限为___年。出卖方必须按照规划许可证规定建设并交付商品房,不得擅自改变房屋性质和内部结构...
该商品房的用途为[住宅][经济适用住房][公寓][别墅][办公][商业]:___;[层高][净高]为:___米,[坡屋顶净高]最低为:___米,最高为:___米。该商品房朝向为:___。有___个阳台,其中___个阳台为封闭式,___个阳台为非封闭式。 出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是___,其预测建筑面积共___...
【非住宅的输出此页】 特别提示: 您购买的该商品房规划性质为【商业】【办公】【酒店】【配套】【地下车库】【】___,所占用范围内的土地(地类)用途为【商业】【办公】【综合】【配套】【地下车库】【】___,土地使用年限为___年。出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设、交付商...
据此,一审法院判决:一、确认郑伯城与北京市神州百戏文化产业有限公司于二〇一五年七月十三日签订的《北京市商品房预售合同(商业、办公等非住宅类)》有效。二、确认北京市神州百戏文化产业有限公司应支付郑伯城逾期交房违约金五十六万四千七百二十六元零九分。三、确认北京市神州百戏文化产业有限公司应支付郑伯城逾期取得...